2021年加工承揽合同范本一

　　定作单位：

　　某某项目经理部（以下简称甲方）

　　承揽单位：

　　某某市某某机械制造有限公司（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《加工承揽合同条例》等有关规定，甲方将本工程上升下降管加工制作委托给乙方承揽加工，结合具体情况，双方本着公平合理的原则，经充分协商一致，签订本合同，以资共同遵照履行。

　　第一条加工构件品名与价款

　　一、加工品名：某某华某某高炉大修项目钢结构工程上升下降管及锚固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的构件。

　　二、承揽方式：本加工构件采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、完工结算的承揽方式。

　　三、加工单价：每吨壹仟元整人民币（￥：1000.00元人民币）

　　四、本加工构件综合单价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响；已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的所有加工内容及费用，加工制作范围内将不再发生的其它费用支出。

　　五、本加工构件不含防腐涂装，由甲方防腐涂装分包单位在制作场地进行防腐涂装，乙方免费提供构件机械翻身。

　　六、本合同价款已含乙方应缴纳的税费和各种规费，乙方开具发票。

　　第二条加工成品期限与交付

　　一、加工期限：共计五十日历天。按甲方施工进度要求、加工顺序和出厂时间及时交付加工构件。具体交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　二、交付状态：按双方签字认可的加工制作排版图交付；预组装前坡口形成，再进行预组装验收，并配合防腐涂装。

　　三、交付地点：运输至甲方指定场地，甲方负责卸车。

　　第三条加工材料供应与采购

　　一、甲方负责供应的材料：本加工构件的所有工程钢材由甲方供应，并负责送货到乙方指定地点，乙方负责卸货。乙方应设专人向甲方办理甲供材的限额领料手续。甲供钢材按乙方编制的材料预算经甲方审核后，作为供料依据（板材材损3％）。乙方按图纸要求负责组织排版套材下料，排版图必须经过甲方确认后方可下料切割，超供用料甲方负责回收或按市场废钢价在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超领用料或浪费材料按同期市场价在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管费。

　　二、乙方负责供应的材料：本加工构件的所有辅材、措施用料均由乙方自行采购；采用甲控乙供形式；所有材料必须符合施工图设计要求。

　　三、乙方自行采购的材料、构配件等应具有产品合格证或质量证明文件，没有合格证书，且未经鉴定或经过试验定为不合格的材料、构配件等，甲方有权制止使用，由此而造成的损失由乙方负责。

　　四、具有合格证书的材料、构配件等应按规定复验，其检验费用由乙方承担，如属不合格产品，其不合格产品由乙方在18小时内清理出场。

　　五、材料代用，经甲方批准后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用时，由乙方承担发生的费用。

　　第四条加工成品质量与验收

　　一、根据设计施工图、修改图、转化图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料，遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》、《建设工程质量管理办法》和有关工程质量的规定，由乙方确保本加工构件质量。

　　二、质量等级：一次验收合格

　　三、保修期限：保修壹年。

　　四、技术资料：由甲方提供壹套加工图纸及加工技术说明资料，交付完毕后收回，乙方不得留存技术资料的复制品。技术资料必须按甲方贯标程序记录整理，格式采用甲方提供的表格格式。

　　五、验收交付：加工完毕预组装后，以国家颁发的工程验收规范、质量检验标准及图纸技术要求为依据；由乙方提供必需的技术资料和有关质量证明，通知甲方届时验收，办理交付手续。出厂时必须将加工的技术资料按甲方贯标要求整理好一并交甲方一式壹份。

　　六、乙方应严格按照标准规范、技术资料及甲方要求组织加工，随时接受甲方和业主的监督、检查和检验；如加工质量不符合各项要求，乙方应无偿返工或修理直至达到质量要求方可出厂，并承担由自身原因导致返工、修改的费用。如加工构件质量低劣又无法修理的，乙方应赔偿甲方由此造成的相应经济损失。

　　七、甲方监造人员负责质量检查、监督和办理验收手续。甲方监造人员的签字验收只代表甲方对乙方工序质量的认可，不对乙方的加工构件质量负全部责任。

2021年加工承揽合同范本二

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据《中华人民共和国合同法》有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：

　　第一条：甲方委托乙方生产加工制作________________模具。

　　第二条：质量标准和要求、验收方法（标准）及地点：

　　1、质量标准和要求：模具生产的质量标准按甲方的质量要求执行。

　　（1）乙方必须按甲方提供的模具技术要求设计、制造模具。

　　（2）合格模具定义：

　　①模具必须符合经甲方确认后的模具结构图；

　　②模具必须生产出符合甲方提供的正式零件图纸要求；

　　③模具寿命必须符合本合同第六条之规定。

　　2、验收方法（标准）：

　　①按甲方的图纸和技术要求执行。

　　②模具结构必须符合模具结构图纸。

　　3、验收地点：在甲方指定地点________________进行。每次验收必须有双方签署的验收报告，如验收不合格，必须在验收报告上注明下次验收期限。

　　第三条：原材料来源

　　1、原材料来源：模具制造生产所需的材料由乙方承担。乙方必须保证按甲方提供的技术要求采购原材料，以确保产品质量的稳定性，若乙方偷工减料或以次充好，甲方可单方面终止合同

　　第四条：交（收）货方法、地点及运杂费负担：

　　1、交货方法及验收：本合同模具在乙方按甲方提供的图纸技术要求进行试模、送样，并经双方确认签板后视为模具验收合格。

　　2、交货地点：甲方指定场所________________________。

　　3、交货时间：乙方模具生产自付款之日起______天前交付本合同模具。否则，乙方必须承担延期交货给甲方造成的损失（每迟交1日，罚款200元）。如是甲方原因造成不能如期交货的，经甲方书面形式确认后，交付时间可以按延误时间顺延。

　　4、运杂费用承担：由乙方送货到甲方指定地点，运费由乙方承担。

　　第五条：本合同模具总金额为_______万元，共_______套模具。

　　货款结算时间及方法：_____________________。

　　付款方式：签订合同预付_______%，试模合格交付使用_______个月内付_______%。

　　第六条：技术资料提供及保管：

　　1、甲方负责提供本合同约定的模具的图纸、技术要求及有关标准。

　　2、涉及到资料中技术秘密的保管和有关约定按双方签署的《技术秘密协议》执行。

　　第七条：质量异议/违约责任：

　　1、对于乙方供应的产品如存在质量问题，甲方必须以书面的形式将质量事故状况通知乙方，并对乙方供应的产品进行妥善保管；乙方在接到甲方书面通知24小时内出具解决方案并赶甲方现场进行处理。

　　2、如甲方未按上款要求向乙方提出异议，则视为乙方供应之产品为合格品；如乙方未按上款要求保证进行售后服务，则视为接受甲方的处理意见。

　　3、其他涉及到产品质量问题的处理按双方签订的供方产品质量技术协议执行。

　　第八条：其他：

　　1、本合同约定的模具自甲方支付定金开始，所有权为甲方所有。

　　2、双方签订的技术协议、甲方提供的技术图纸资料、乙方物料清单以及经后生产合作过程中的文件资料为本合同的附件。

　　3、在本合同约定模具项目交货时，乙方必须交还甲方在合同签定以及履行过程中交付的文件技术资料，具体的资料给还按双方签定的《技术保密协议》I中第9条规定及本合同第四条第1款（3）规定执行。

　　4、本合同约定模具项目的变更按双方签署的《模具委托加工制造合作意向书》中“工程变更条款”执行。

　　5、涉及到非公平竞争性约定按《模具委托加工制造合作意向书》第11条规定执行。

　　6、本合同委托项目，乙方不得转发包给第三者，否则，甲方将取消其供应商资格，如因此引发了甲方损失，甲方将依法追究乙方相关责任。

　　第九条：双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商并由___________市经济合同鉴定机关查实证明，可免予承担民事责任。

　　第十条：合同生效、附件

　　2、本合同自签订之日起，双方盖章签字之后生效。

　　3、任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效。本合同权利不可转让。

　　4、本合同附件资料具有同等法律效力。

　　第十一条：本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权按《中华人民共和国合同法》有关规定，由双方进行协商调解。协商未果的，均向甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　第十二条：本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　电话：

　　开户银行：

　　账号：

　　_________年____月____日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　电话：

　　开户银行：

　　账号：

　　_________年____月____日

2021年加工承揽合同范本三

　　承揽方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________

　　甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

　　第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称

　　型号

　　规格

　　质量要求

　　计量单位

　　数量

　　加工费

　　单位

　　总价

　　第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称

　　完工时间

　　检验时间地点

　　检验标准与方法

　　包装标准

　　包装费承担

　　第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称

　　交付时间

　　交付地点

　　运输方法

　　运输价款承担

　　第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称

　　型号

　　规格

　　质量要求

　　计量单位

　　数量

　　单价

　　总价

　　图纸、技术资料及交付时间

　　第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称

　　交付时间

　　交付地点

　　交付数量

　　包装要求

　　检验方法

　　运输方法和运费承担

　　第六条加工费结算办法与时间

　　_________。

　　第七条乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付预付款_________元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。

　　第八条甲方的违约责任

　　1．甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　2．甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3．因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　4．甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金。

　　5．甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________％的违约金。

　　6．由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第九条乙方的违约责任

　　1．乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　2．乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________％的违约金。

　　3．乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　4．乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　5．乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　6．乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十条声明及保证

　　（一）甲方：

　　1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　（二）乙方：

　　1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第十一条保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第十二条不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动 乱、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第十三条通知

　　1．根据本合同需要发出的`全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2．各方通讯地址如下：_________。

　　3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第十四条争议的处理

　　1．本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

　　2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　（1）提交_________仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向人民法院起诉。

　　第十五条解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第十六条补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十七条合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

　　承揽方（盖章）：_____________定作方（盖章）：_____________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　地址：_______________________地址：_______________________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：___________________签订地点：___________________